Оферта о предоставлении услуг

  1. Оферта адресована клиентам — юридическим и физическим лицам.
  2. Список услуг, оплата и сроки выполнения работ согласовываются с Исполнителем:
  3. Исполнитель не платит НДС, так как является плательщиком налога на профессиональный доход.
  4. Исполнитель на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму формирует чек и передает по первому требованию или пересылает на указанный Заказчиком адрес электрой почты, предоставленной согласно по п.2 настоящей афферты.
  5. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом заказчику письменно, в течении 3-х дней с даты снятия с учета.
  6. Термины и определения оферты.
    1. 6.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения:
      1. 6.1.1. Публичная оферта / Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте Исполнителя и доступный в сети Интернет по адресу:
      2. 6.1.2. Договор – договор на предоставление услуг между Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей Оферты.
  7. Договор считается заключённым в случае если Исполнитель и Заказчик пришли к соглашению по п.2 текущей оферты
  8. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
  9. Исполнитель не несет ответственность за последствия, возникшие в результате использования рабочего кода.
  10. Клиенты самостоятельно оформляют и передают исполнителю все необходимые документы.
  11. Если клиенты не передали запрошенные документы, договор приостанавливает действие.
  12. Переписка по электронной почте: конфиденциальна; имеет силу простой электронной подписи.
  13. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
  14. Авторское право на рабочий код принадлежит его разработчику.
  15. Рабочий код проекта передается Клиенту в рамках оказания согласованной услуги, на правах Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)
  16. Права требования уступке не подлежат.
  17. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
  18. Подсудность неурегулированных споров — в арбитражном суде / суде общей юрисдикции по месту проживания или регистрации ответчика.